21.04.2019 9:59:12При использовании вашего браузера, не гарантируется корректная работа системы. Используйте Google Chrome, Yandex, Opera

Договор подряда

500 ₽

Договор подряда с физическим лицом или с группой лиц заключается в том случае, если подрядчик должен выполнить определённую работу по заданию заказчика и предоставить последнему конечный результат в виде материального объекта. К примеру, если шьётся платье на заказ или собирается диван, и работы будет выполнять обычный гражданин, а не юрлицо, то заключается договор подряда с частным лицом. Если нужны бухгалтерские, транспортные или юридические услуги, то понадобится составление договора на оказание услуг.

Рекомендации по составлению

Разрабатывая договор подряда между физическими лицами, следует учитывать актуальные требования законодательства, действующего в 2018 году. К примеру, если обе стороны соглашения – обычные граждане, а общая стоимость не более 10 000 рублей, то закон допускает сделку в устной форме.

Если заключается договор подряда между ООО и физическим лицом, гражданином и организацией любой формы собственности, а сумма превышает 10 тысяч рублей, то нужно подготовить документ в письменной форме.

Существенные условия соглашения:

  1. Предмет. Здесь нужно чётко обозначить, какой результат подрядчик должен сдать заказчику, а также способы его достижения. Например, заключается договор подряда между физлицами на выполнение ремонта помещения. В нём стоит прописать, какие именно работы должны быть выполнены, чтобы объект считался отремонтированным (замена окон – 2 шт. общей площадью 4,5 кв. м, устройство паркетного пола (45 кв. м), окрашивание стен (84 кв. м) и так далее). Если перечень объёмный, то лучше вынести его в приложение.
  2. Срок выполнения. Обязательно указать, когда подрядчик должен сдать результат. Для работ, состоящих из нескольких этапов, предусматривают промежуточную приёмку.
  3. Стоимость и порядок расчётов. Здесь прописывают не только общую сумму (или её эквивалент), которую подрядчик получит за работу. Можно предусмотреть авансовый платёж, установить цену твёрдой (фиксированной), оставить возможность изменять её в большую или меньшую сторону.

Когда перечень работ, выполняемых подрядчиком, выносится в приложение, допускается указать стоимость каждого из видов работ и составить график исполнения. Это позволит контролировать процесс поэтапно.

Как составить документ онлайн

Чтобы составить соглашение с подрядчиком (с физическим лицом, группой лиц или, к примеру, с ИП), можно использовать онлайн-конструктор.

Создать договор, соответствующий требованиям нормативных правовых актов, теперь можно всего за пару минут. Будут предусмотрены все нюансы – от гарантий качества работ и возможности привлечения субподрядчиков до особенностей снабжения и порядка расторжения соглашения.

Схема очень проста – нужно заполнить несколько полей в левой части экрана, отвечая на вопросы о сути договора и стоимости, выбирая иные условия. После заполнения документ понадобится скачать и распечатать – он полностью готов к подписанию.

в самом договоре
Заполните обязательные поля
в спецификации
Заполните обязательные поля
спецификации (может содержать ссылку на техническое задание)
Заполните обязательные поля
обычным для таких работ требованиям
Заполните обязательные поля
по своему выбору взыскать аванс или отказаться от договора
Заполните обязательные поля
отказаться от договора
Заполните обязательные поля
сразу
Заполните обязательные поля
если подрядчик своевременно не начнёт устранять недостатки
Заполните обязательные поля
частично авансом и частично после приёмки
Заполните обязательные поля
100% после приёмки
Заполните обязательные поля
100% авансом
Заполните обязательные поля
платежами в размере и сроки согласно спецификации
Заполните обязательные поля
полностью иждивением подрядчика и по его документам
Заполните обязательные поля
документы
Заполните обязательные поля
рабочую силу
Заполните обязательные поля
технические средства
Заполните обязательные поля
материалы
Заполните обязательные поля
начисляется на цену
Заполните обязательные поля
включается в цену
Заполните обязательные поля
не начисляется
Заполните обязательные поля
начала и окончания работ
Заполните обязательные поля
после сдачи этапа
Заполните обязательные поля
после сдачи всей работы
Заполните обязательные поля
не допускается
Заполните обязательные поля
допускается
Заполните обязательные поля
не требуется
Заполните обязательные поля
требуется
Заполните обязательные поля
не допускается
Заполните обязательные поля
допускается
Заполните обязательные поля
предусматривается (приблизительная цена)
Заполните обязательные поля
не предусматривается (твёрдая цена)
Заполните обязательные поля
устанавливается (условие выгодно подрядчику)
Заполните обязательные поля
не устанавливается
Заполните обязательные поля
предусматривается (рекомендуется)
Заполните обязательные поля
не предусматривается
Заполните обязательные поля
не указывается
Заполните обязательные поля
совпадающее с местом нахождения заказчика
Заполните обязательные поля
совпадающее с местом нахождения подрядчика
Заполните обязательные поля
в самом договоре
Заполните обязательные поля
в спецификации
Заполните обязательные поля
совпадающее с местом исполнения работ
Заполните обязательные поля
предприниматель лично
Заполните обязательные поля
уполномоченный представитель
Заполните обязательные поля
заранее неизвестно
Заполните обязательные поля
заказчик принимать не обязан
Заполните обязательные поля
заказчик обязан принять
Заполните обязательные поля
юридическое лицо
Заполните обязательные поля
предприниматель
Заполните обязательные поля
в иностранной валюте, курс указывается в договоре
Заполните обязательные поля
в рублях
Заполните обязательные поля
работы считаются принятыми
Заполните обязательные поля
работы не считаются принятыми
Заполните обязательные поля
допускается, если они одобрены заказчиком (в спецификации или дополнительно)
Заполните обязательные поля
не допускается
Заполните обязательные поля
допускается
Заполните обязательные поля
не указывается
Заполните обязательные поля
в самом договоре
Заполните обязательные поля
в спецификации
Заполните обязательные поля
совпадает с местом нахождения подрядчика
Заполните обязательные поля
совпадает с местом нахождения заказчика
Заполните обязательные поля
не получает
Заполните обязательные поля
требовать уменьшения цены или самостоятельно устранить недостатки за счёт подрядчика
Заполните обязательные поля
требовать уменьшения цены
Заполните обязательные поля
самостоятельно устранить недостатки за счёт подрядчика
Заполните обязательные поля
устанавливается
Заполните обязательные поля
не устанавливается
Заполните обязательные поля
предприниматель
Заполните обязательные поля
юридическое лицо
Заполните обязательные поля
только в договоре одной суммой
Заполните обязательные поля
в договоре и разделяется по видам работ в спецификации
Заполните обязательные поля
только конечного срока работ
Заполните обязательные поля
конечного срока работ и каждого этапа
Заполните обязательные поля
начального и конечного срока работ
Заполните обязательные поля
начального и конечного срока работ и каждого этапа
Заполните обязательные поля
предоставляется для уже совершённых и предвидимых нарушений
Заполните обязательные поля
предоставляется только для предвидимых нарушений
Заполните обязательные поля
предприниматель лично
Заполните обязательные поля
заранее неизвестно
Заполните обязательные поля
уполномоченный представитель
Заполните обязательные поля
проценты за просрочку оплаты (кроме аванса)
Заполните обязательные поля
неустойка подрядчику
Заполните обязательные поля
убытки можно взыскать в части, не покрытой неустойкой (процентами)
Заполните обязательные поля
убытки взыскать нельзя
Заполните обязательные поля
убытки можно взыскать дополнительно к неустойке (процентам)
Заполните обязательные поля
только законом
Заполните обязательные поля
номер договора
Заполните обязательные поля
ничего из указанного выше
Заполните обязательные поля
название проекта
Заполните обязательные поля
в иностранной валюте, курс указывается в спецификации
Заполните обязательные поля
при любых, в том числе устранимых, недостатках работ
Заполните обязательные поля
только при неустранимых недостатках работ
Заполните обязательные поля
можно взыскать либо убытки, либо неустойку (по выбору потерпевшей стороны)
Заполните обязательные поля
договором не предусматривается
Заполните обязательные поля
требуется
Заполните обязательные поля
не требуется
Заполните обязательные поля
смета
Заполните обязательные поля
техническое задание
Заполните обязательные поля
иное
Заполните обязательные поля
не требуются
Заполните обязательные поля
Вопросы к условиям договора
0
Вопросы к условиям договора
0
Заполните обязательные поля
О заказчике
15
Заполните обязательные поля
О подрядчике
15
Заполните обязательные поля
Реквизиты договора
2
Заполните обязательные поля
Предмет и место исполнения
1
Заполните обязательные поля
Сроки
2
Заполните обязательные поля
Цена и расчеты
6
Заполните обязательные поля
Снабжение и содействие
0
Заполните обязательные поля
Качество и гарантия
0
Заполните обязательные поля
Приемка, обнаружение недостатков
0
Заполните обязательные поля
Права заказчика при недостатках
0
Заполните обязательные поля
Ответственность
0
Заполните обязательные поля
Споры
0
Заполните обязательные поля
Прекращение договора
0
Заполните обязательные поля
Спецификация
0
Заполните обязательные поля
Дополнительные приложения
0
Заполните обязательные поля
ограничение ответственности сторон
Заполните обязательные поля
Вопросы к условиям договора
Реквизиты договора
Предмет и место исполнения
При этом варианте ответа рекомендуется выше для пункта "В договоре указать" выбрать опцию "Название проекта".
Сроки
Цена и расчёты
(если планируется несколько платежей по разным курсам или сложная формула расчёта курса, их следует указать в спецификации)
(любой из вариантов ответа допускает возможность составления сметы)
Снабжение и содействие
выберите, если заказчик должен предоставить материалы, рабочую силу, технические средства или документы, непредоставление которых будет давать подрядчику право отказаться от договора
при неоказании заказчиком содействия подрядчик не вправе отказаться от договора, но вправе требовать возмещения убытков, переноса сроков или увеличения цены
Качество и гарантия
Приёмка и обнаружение недостатков
Возможны специальные комбинации этого условия и условия об оплате. Например, возможно предусмотреть приёмку и с устранимыми недостатками, но оплату при этом обусловить передачей работы без недостатков.
Права заказчика при недостатках
Ответственность
Обеспечение обязательств
Прекращение договора
Прочее
(спецификацию можно заполнить в данной системе либо в вашем текстовом редакторе после выгрузки документа; В спецификации можно указать, например, сроки предоставления заказчиком давальческих материалов и их характеристики)
(для них будут созданы титульные листы, прикреплённые к файлу с текстом договора)
О заказчике
Заказчик - Юридическое лицо
Уполномоченный представитель Заказчика
(укажите наименование представителя - юридического лица и (или) должность и полные Ф.И.О. подписывающего)
(укажите наименование документа, его дату и, если имеется, номер)
О подрядчике
Подрядчик - Юридическое лицо
Уполномоченный представитель Подрядчика
(укажите наименование представителя - юридического лица и (или) должность и полные Ф.И.О. подписывающего)
(укажите наименование документа, его дату и, если имеется, номер)
Реквизиты договора
Предмет и место исполнения
Сроки
Цена и расчеты
(целая и дробная части разделяются запятой)
(от 1 до 99)
(от 0 до 18)
Качество и гарантия
Приемка, обнаружение недостатков
(со дня, когда недостаток должен был быть обнаружен исходя из обстоятельств)
Права заказчика при недостатках
(в интересах подрядчика увеличить, а в интересах заказчика - сократить данный срок)
Споры
Прекращение договора
Необходимо ответить на все вопросы

Дата договора:

[Дата Договора:]

[Полное наименование подрядчика:]

(Подрядчик)

и

[Полное наименование заказчика:]

(Заказчик)

договор Подряда [Номер договора:]

  1. Предмет договора

Подрядчик обязан за плату исполнить следующую работу: [Краткое, но исчерпывающее описание работы:].

  1. Сроки работ
  1. Сроки исполнения работ.
  1. Начало: [Срок начала работ:]
  1. Окончание: [Срок окончания работ:]
  1. Досрочное исполнение. Заказчик вправе воздержаться от досрочной приёмки исполненной работы.
  1. Просрочка, влекущая ответственность. Подрядчик отвечает за просрочку только конечного срока исполнения работ.
  1. Отказ при просрочке Подрядчика. При просрочке работ, за которую Подрядчик отвечает, Заказчик вправе отказаться от договора, начиная с 10-го дня просрочки.
  1. ЦЕНА
  1. Цена договора. Цена работ («Цена договора») составляет [Цена договора:] руб., в том числе НДС 18% [Сумма НДС (включена в цену):] {Цена договора:-Цена договора:/(1+18/100)} руб.
  1. Фиксация цены. Цена договора является твёрдой и включает компенсацию всех издержек Подрядчика по исполнению договора.
  1. Расчёты
  1. Аванс. Заказчик обязан внести аванс в размере 50% от Цены договора, то есть [Сумма аванса:] {Цена договора:*50/100} руб., в том числе НДС 18% [Сумма НДС с аванса (включена в цену):] {Сумма аванса:-Сумма аванса:/(1+18/100)} руб., не позднее 10 дней со дня получения счёта на оплату.
  1. Окончательный расчёт. Заказчик обязан оплатить 50% от Цены договора, то есть [Сумма окончательного расчёта:] {Цена договора:-Сумма аванса:} руб., в том числе НДС 18% [Сумма НДС с окончательного расчёта (включена в цену):] {Сумма окончательного расчёта:-Сумма окончательного расчёта:/(1+18/100)} руб. (либо иную сумму, обеспечивающую окончательный расчёт за работы) не позднее 10 дней со дня приёмки работ.
  1. Срок иных платежей. Платежи, для которых не установлен иной срок, включая платежи при прекращении договора, производятся в течение 10 дней со дня предъявления требования.
  1. Момент оплаты. Денежное обязательство считается исполненным после надлежащего зачисления денег на корреспондентский счёт банка получателя платежа, а при согласии сторон на наличный расчёт – после внесения денег в кассу получателя платежа.
  1. Исключение не оговоренных процентов. Начисление на причитающуюся кредитору сумму не предусмотренных договором процентов как платы за правомерное пользование денежными средствами (коммерческий кредит) исключается.
  1. Отказ при просрочке аванса. При просрочке оплаты аванса Подрядчик вправе отказаться от договора, начиная с 10-го дня просрочки.
  1. Взыскание аванса. Если Подрядчик должен произвести исполнение после уплаты аванса, при просрочке такой уплаты он вправе отказаться от договора либо потребовать (в том числе по суду) уплаты такого аванса до собственного исполнения.
  1. Снабжение
  1. Материалы, силы, средства. Подрядчик обязан исполнить работу своим иждивением, включая все материалы, рабочую силу и технические средства.
  1. Документы Подрядчика. Любая документация, которая может потребоваться для исполнения работ, подготавливается Подрядчиком.
  1. Качество и гарантия
  1. Качество работ. Результат работ по своему качеству должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам подобного рода на дату заключения договора.
  1. Гарантийный срок. Подрядчик настоящим предоставляет гарантию качества результата работ сроком 1 год со дня передачи результата работ Заказчику.
  1. Приёмка и обнаружение недостатков
  1. Срок приёмки. Заказчик обязан завершить приёмку работ в день начала такой приёмки.
  1. Документ о приёмке. Работы считаются принятыми Заказчиком, только если он подписал акт приёмки работ либо если до истечения срока приёмки Заказчик не дал Подрядчику мотивированного отказа.
  1. Значимость недостатков для приёмки. Заказчик вправе отказаться от приёмки только при неустранимых недостатках работ.
  1. Сроки обнаружения недостатков:
  1. в части явных недостатков – до окончания срока приёмки работ;
  1. в части скрытых недостатков – в течение гарантийного срока.
  1. Обязательность извещения о недостатках. Извещение о недостатке в исполнении договора Подрядчиком должно быть передано ему не позднее 10 дней со дня, когда (в пределах установленного договором срока обнаружения недостатков) недостаток должен был быть обнаружен исходя из обстоятельств, в противном случае Подрядчик вправе отказаться от удовлетворения требований, связанных с таким недостатком.
  1. ПЕРЕХОД РИСКА
  1. Распределение рисков. Риск случайной гибели или случайного повреждения:
  1. имущества, используемого для исполнения договора, несёт предоставившая его сторона,
  1. результата работы до приёмки заказчиком несёт подрядчик.
  1. Риски при просрочке. При просрочке передачи или приёмки результата работ риски, указанные выше, несёт сторона, допустившая просрочку.
  1. Права заказчика при недостатках исполнения
  1. Права Заказчика при устранимых недостатках. Если договор исполнен с устранимыми недостатками, Заказчик вправе потребовать их безвозмездного устранения в разумный срок.

  1. Устранение недостатков только Подрядчиком. Заказчик не вправе самостоятельно устранять недостатки исполнения, за исключением действий, предписанных или одобренных Подрядчиком.
  1. Права Заказчика при неустранимых недостатках. Если недостатки исполнения в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми или иначе существенными, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

  1. Минимальный разумный срок. Устанавливаемый Заказчиком разумный срок для устранения недостатков не может быть менее 30 дней.
  1. Исчерпывающий объём требований. Предъявление прямо не предусмотренных договором требований, связанных с несоответствием договору предоставленного Подрядчиком исполнения, исключается.
  1. Обеспечение обязательств

При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся Подрядчику в связи с исполнением договора, Подрядчик не имеет права на удержание оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты последним соответствующих сумм (ст. 712 ГК РФ).

  1. Прекращение ДОГОВОРА
  1. Право на отказ от договора. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от договора по основаниям, предусмотренным договором или законом. Об отказе от договора направляется извещение.
  1. Отказ при предвидимом нарушении. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и в том случае, когда становится очевидно, что другая сторона не произведёт надлежащего исполнения по договору или допустит иное нарушение, являющееся основанием для отказа от договора в соответствии с договором или законом.
  1. Отказ по обстоятельствам непреодолимой силы. Кредитор по обязательству, исполнение которого задерживается обстоятельствами непреодолимой силы более чем на 30 дней, вправе отказаться от договора в неисполненной части. При этом стороны производят взаимные расчёты по исполненной части договора, но не вправе требовать друг от друга возмещения убытков, вызванных прекращением договора.
  1. Отказ по усмотрению Заказчика. Право Заказчика на произвольный отказ от договора (ст. 717 ГК РФ) исключается.
  1. Последствия прекращения договора. Сохраняют силу условия договора, рассчитанные на применение при его прекращении или в дальнейшем, включая условия об ответственности и её ограничении.
  1. Субподрядчики

Подрядчик обязан исполнить работу своими силами (силами своих работников).

  1. Применимое право

Если не согласовано иное, к отношениям сторон применяется российское право.

  1. Разрешение Споров
  1. Обязательность претензии. Спор из договора или в связи с ним может быть передан в суд лишь после направления претензии, оставленной без ответа или без полного удовлетворения в установленный в ней срок, но не ранее, чем по истечении 10 дней со дня её получения.
  1. Подсудность. Споры из договора или в связи с ним, включая его заключение или недействительность, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
  1. обмен Информацией
  1. Адрес. Сообщения (документы) должны направляться по адресу для корреспонденции, электронной почты или по иным реквизитам, которые указаны в договоре, если адресат не сообщил об ином.
  1. Действительность электронных сообщений. Стороны признают действительными и допустимыми в качестве доказательств в суде документы (включая уполномочия представителей), полученные по электронной связи (включая Интернет и электронную почту) или иным образом в электронной форме.
  1. Момент получения электронного сообщения. Сообщение, отправленное на адрес электронной почты или в иную информационную систему, указанные адресатом, считается полученным в момент его поступления на почтовый сервер или в иную информационную систему, указанные адресатом.
  1. Упущения адресата. Сообщение считается полученным и в тех случаях, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
  1. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Полнота договора. Каждая из сторон настоящим подтверждает, что не была побуждена к заключению договора не отражёнными в его тексте заявлениями, действиями и иным поведением другой стороны, предшествовавшими заключению договора, не полагается на них и согласна с тем, что они не будут учитываться при толковании договора.
  1. Реквизиты Сторон
  1. Подрядчик:

[Полное наименование подрядчика:]

([Сокращённое наименование подрядчика:])

ОГРН [ОГРН подрядчика:], ИНН [ИНН подрядчика:], КПП [КПП подрядчика:]

Адрес места нахождения: [Адрес подрядчика по ЕГРЮЛ:]

Адрес для корреспонденции: [Адрес подрядчика (ЮЛ) для корреспонденции:]

Расчётный счёт № [Номер расчетного счета подрядчика:] в [Наименование банка, в котором открыт расчетный счет подрядчика:]

БИК [БИК банка подрядчика:], корреспондентский счёт № [Номер корреспондентского счета банка подрядчика:]

Телефон: [Телефон подрядчика:]

Электронная почта: [Адрес эл. почты подрядчика:]

  1. Заказчик:

[Полное наименование заказчика:]

([Сокращённое наименование заказчика:])

ОГРН [ОГРН заказчика:], ИНН [ИНН заказчика:], КПП [КПП заказчика:]

Адрес места нахождения: [Адрес заказчика по ЕГРЮЛ:]

Адрес для корреспонденции: [Адрес заказчика для корреспонденции:]

Расчётный счёт № [Номер расчетного счета заказчика:] в [Наименование банка, в котором открыт расчетный счет заказчика:]

БИК [БИК банка Заказчика:], корреспондентский счёт № [Номер корреспондентского счета банка Заказчика:]

Телефон: [Телефон заказчика:]

Электронная почта: [Адрес эл. почты заказчика:]

За Подрядчика:

……………………………………………………

Подпись

Лицо, подписывающее Договор за Поставщика:

[Лицо, подписывающее договор за подрядчика:],

основание полномочий: [Документ – основание полномочий представителя подрядчика:].

За Заказчика:

……………………………………………………

Подпись

Лицо, подписывающее Договор за Заказчика:

[Лицо, подписывающее договор за заказчика:],

основание полномочий: [Документ – основание полномочий представителя заказчика:].

Скачать документ
Оффлайн-форма

Здравствуйте! Обратитесь ко мне, я с удовольствием помогу вам.

09:59

Напишите, что вас интересует.

09:59

Оставьте свой номер телефона и я перезвоню вам

Ваши контактные данные отправлены, ожидайте звонка