21.08.2019 16:38:28При использовании вашего браузера, не гарантируется корректная работа системы. Используйте Google Chrome, Yandex, Opera

Договор поручительства к договору подряда

500 ₽
Сложная форма.
Форма предназначена для составления договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по договору подряда.
Пользователь может определять следующие вариативные условия:
- вид ответственности поручителя (солидарная/субсидиарная);
- объем ответственности поручителя за должника (в полном объеме, частично);
- указать согласие поручителя отвечать по обязательствам нового лица, в случае перехода прав и обязанностей должника к другому лицу;
- указать согласие поручителя отвечать по обязательствам должника в случае увеличения их объема;
- включить в договор гарантии поручителя;
- наличие договорной неустойки за просрочку исполнения обязательства поручителем;
- определить суд, рассматривающий споры между сторонами.

Да
Заполните обязательные поля
Нет
Заполните обязательные поля
Руководитель юридического лица
Заполните обязательные поля
Представитель юридического лица по доверенности
Заполните обязательные поля
Управляющая компания юридического лица
Заполните обязательные поля
Индивидуальный предприниматель
Заполните обязательные поля
Представитель индивидуального предпринимателя по доверенности
Заполните обязательные поля
Представитель юридического лица по доверенности
Заполните обязательные поля
Индивидуальный предприниматель
Заполните обязательные поля
Представитель индивидуального предпринимателя по доверенности
Заполните обязательные поля
Юридическим лицом
Заполните обязательные поля
Физическое лицо
Заполните обязательные поля
Индивидуальным предпринимателем
Заполните обязательные поля
Представитель физического лица по доверенности
Заполните обязательные поля
Руководитель юридического лица
Заполните обязательные поля
Солидарная
Заполните обязательные поля
Управляющая компания юридического лица
Заполните обязательные поля
Субсидиарная
Заполните обязательные поля
Нет
Заполните обязательные поля
Да
Заполните обязательные поля
Уплата неустойки
Заполните обязательные поля
Возмещение судебных издержек
Заполните обязательные поля
Возмещение причиненных убытков
Заполните обязательные поля
Да
Заполните обязательные поля
Нет
Заполните обязательные поля
В Арбитражном суде города Москвы
Заполните обязательные поля
В суде, указанном пользователем самостоятельно
Заполните обязательные поля
Определяется в соответствии с законодательством РФ
Заполните обязательные поля
Да
Заполните обязательные поля
Нет
Заполните обязательные поля
В полном объеме, включая уплату неустойки, возмещение судебных издержек и убытков
Заполните обязательные поля
Частично, в пределах определенной суммы денежных средств
Заполните обязательные поля
Физическое лицо
Заполните обязательные поля
Представитель физического лица по доверенности
Заполните обязательные поля
Физическим лицом
Заполните обязательные поля
Вопросы к условиям договора
0
Вопросы к условиям договора
0
Заполните обязательные поля
Сведения о заказчике (кредитор)
21
Заполните обязательные поля
Сведения о поручителе
21
Заполните обязательные поля
Сведения о подрядчике (должник)
4
Заполните обязательные поля
Сведения об обеспечиваемом обязательстве
3
Заполните обязательные поля
Обязательства поручителя
1
Заполните обязательные поля
Ответственность поручителя
1
Заполните обязательные поля
Рассмотрение споров
0
Заполните обязательные поля
Реквизиты договора
3
Заполните обязательные поля
Вопросы к условиям договора
Кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от должника и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части (п. 1 ст. 323 ГК РФ).
До предъявления требования к поручителю, кредитор обязан предъявить требование к основному должнику (п. 1 ст. 399 ГК РФ).
Сведения о заказчике (кредитор)
Юридическое лицо
Сведения о поручителе
Юридическое лицо
Сведения о подрядчике (должник)
Юридическое лицо
Сведения об обеспечиваемом обязательстве
Обязательства поручителя
Ответственность поручителя
указывается цифрами с расшифровкой в скобках в родительном падеже, например, 5 (пяти)
Реквизиты договора
Необходимо ответить на все вопросы

ДОГОВОР поручительства

Настоящий договор поручительства (далее - «Договор») заключен [Дата заключения Договора] года в [Место заключения Договора (Предложный падеж)], Российская Федерация, между:

  1. [Полное наименование Поручителя (Творительный падеж)], юридическим лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [ОГРН Поручителя], индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) [ИНН Поручителя], с местом нахождения по адресу: [Адрес места нахождения Поручителя], в лице [Должность руководителя Поручителя (Родительный падеж)] [ФИО руководителя Поручителя (Родительный падеж)], действующего на основании [Документ-основание для подписания Договора руководителем Поручителя (Родительный падеж)], именуемым в дальнейшем «Поручитель», с одной стороны, и
  2. [Полное наименование заказчика (Творительный падеж)], юридическим лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [ОГРН заказчика], индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) [ИНН заказчика], с местом нахождения по адресу: [Адрес места нахождения заказчика], в лице [Должность руководителя заказчика (Родительный падеж)] [ФИО руководителя заказчика (Родительный падеж)], действующего на основании [Документ-основание для подписания договора руководителем заказчика (Родительный падеж)], именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона».

Стороны заключили настоящий Договор на указанных ниже условиях.

  1. термины и толкование

Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Договор подряда» - [Наименование договора подряда][Номер договора подряда] от [Дата заключения договора подряда] года, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком; и

«Подрядчик» - [Полное наименование подрядчика], юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [ОГРН подрядчика], индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) [ИНН подрядчика], с местом нахождения по адресу: [Адрес места нахождения подрядчика].

  1. предмет
  1. Поручитель обязуется перед Заказчиком как кредитором Подрядчика нести солидарную с Подрядчиком ответственность всем своим имуществом за неисполнение Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором подряда.
  1. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора подряда и согласен с тем, что его ответственность перед Заказчиком распространяется на все обязательства Подрядчика и на все суммы, подлежащие уплате Подрядчиком по Договору подряда, включая уплату неустойки, возмещение судебных издержек и других убытков Заказчика.
  1. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ПОРУЧИТЕЛЮ
  1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору подряда Заказчик направляет Поручителю требование об исполнении таких обязательств.
  1. По получении требования Заказчика Поручитель обязан в этот же день уведомить о требовании Подрядчика и передать ему копию требования со всеми относящимися к нему документами.
  1. Поручитель обязуется исполнить обязательства, в отношении исполнения которых Заказчиком было предъявлено Поручителю требование, в течение [Количество рабочих дней, в течение которых поручитель должен исполнить обязательства за подрядчика после предъявления требования заказчиком] рабоч(его/их) дн(я/ей) со дня получения такого требования Заказчика.
  1. Датой исполнения обязательств Поручителя перед Заказчиком является дата поступления денежных средств в счет исполнения обязательств, по которым Поручителю было предъявлено требование Заказчика, в полном объеме на счет Заказчика, указанный в пункте 8 настоящего Договора или на иной указанный Заказчиком в требовании счет.
  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие [Дата прекращения действия договора поручительства] года.

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ
  1. Уведомления, требования, согласия и иные сообщения в связи с настоящим Договором:
  1. должны быть выполнены в письменной форме;
  1. должны быть вручены или доставлены курьером или заказным почтовым отправлением по адресам, указанным в пункте 5.2 настоящего Договора, или по адресу, который Сторона-получатель уведомления заблаговременно сообщит другой Стороне.
  1. Адреса Сторон:
  1. Уведомления Заказчику направляются по адресу: [Адрес Заказчика для корреспонденции] на имя [ФИО Заказчика, уполномоченного получать корреспонденцию (Родительный падеж)];
  1. Уведомления Поручителю направляются по адресу: [Адрес Поручителя для корреспонденции] на имя [ФИО Поручителя, уполномоченного получать корреспонденцию (Родительный падеж)].
  1. Уведомления по настоящему Договору считаются полученными: (i) в дату, указанную в расписке, при доставке курьером или лично; и (ii) в дату, указанную в уведомлении о вручении как дата доставки, в случае передачи заказной корреспонденции учреждению почтовой связи.
  1. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
  1. Настоящий Договор подлежит толкованию в соответствии с правом Российской Федерации.
  1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе связанные с заключением, недействительностью, изменением или прекращением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ.
  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
  1. Договор заключается от имени Поручителя надлежаще уполномоченным лицом, и Поручитель предпринял все внутрикорпоративные действия, требуемые для надлежащего заключения и исполнения Договора, включая принятие необходимых решений и одобрений.
  1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
  1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
  1. Если какое-либо положение настоящего Договора в любое время становится недействительным по решению суда или иным образом, это не влечет за собой недействительности остальных положений настоящего Договора.
  1. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Реквизиты Поручителя:

Реквизиты Заказчика:

[Сокращенное наименование Поручителя]

Адрес места нахождения: [Адрес места нахождения Поручителя]

Адрес для корреспонденции: [Адрес Поручителя для корреспонденции]

ОГРН [ОГРН Поручителя]

ИНН [ИНН Поручителя]

КПП [КПП Поручителя]

р/с [Номер расчетного счета Поручителя]

в [Наименование банка Поручителя]

к/с [Номер корреспондентского счета банка Поручителя]

БИК [БИК банка Поручителя]

тел. [Номер телефона Поручителя]

[Сокращенное наименование заказчика]

Адрес места нахождения: [Адрес места нахождения заказчика]

Адрес для корреспонденции: [Адрес Заказчика для корреспонденции]

ОГРН [ОГРН заказчика]

ИНН [ИНН заказчика]

КПП [КПП Заказчика]

р/с [Номер расчетного счета Заказчика]

в [Наименование банка Заказчика]

к/с [Номер корреспондентского счета банка Заказчика]

БИК [БИК банка Заказчика]

тел. [Номер телефона Заказчика]

  1. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Поручителя

От имени Заказчика

_________________________

[ФИО руководителя Поручителя]

[Должность руководителя Поручителя]

[Сокращенное наименование Поручителя]

_________________________

[ФИО руководителя заказчика]

[Должность руководителя заказчика]

[Сокращенное наименование заказчика]

Скачать документ